09.09.2009

конкурсный отбор по кап.ремонтам для ТСЖ "Заря"

Cообщение о проведении конкурсного отбора

Источник финансирования: средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средства областного бюджета, средства местного бюджета КГО и средства собственников ТСЖ «Заря».

Информационная карта конкурсного отбора.

Порядок проведения конкурсного отбора установлен Положением на проведение конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Организатор	Товарищество собственников жилья «Заря», 456870 г.Кыштым, Челябинская область, ул. Ветеранов д.№ 5
2	Вид и предмет конкурсного отбора	Капитальный ремонт многоквартирных домов в Кыштымского городского округа, согласно утвержденным сметам: Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения ул.Ветеранов 5 – 539,568 тыс.руб. (в т.ч.НДС 18%)
3	Сроки выполнения работ	04.11.09г. - 10.11.09г.
5	Источник финансирования	Федеральный, областной, местный бюджеты и средства собственников помещений
6	Порядок оплаты	Окончательный расчет производится по окончании работ в течении 10 рабочих дней до
7	Краткая характеристика	Объемы работ: В соответствии с приложенными сметами после заключения ОГУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов территориального планирования Челябинской области»
8	Правомочность участников размещения заказа	В конкурсном отборе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
9	Обязательные требования к участникам конкурсного отбора	Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, Положения, утвержденного организатором проведения конкурсного отбора
10	Требования к выполняемым работам	1.Требования: работы выполнять в соответствии со СНИП , дефектной ведомостью и сметой. Применяемые материалы и оборудование не должны быть ранее в эксплуатации 2.Гарантия на выполненные работы- не менее 3-х лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки КС-3 3.Гарантия на материалы и оборудование – не менее 3-х (трех) лет с момента по подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки КС-3 4.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ. Препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10(десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
11	Привлечение субподрядных организаций	Возможно привлечение субподрядных организаций , после письменного согласования с Заказчиком
12	Порядок формирования цены договора подряда	Цена договора устанавливается согласно ПСД
13	Требования к обоснованию Цены договора подряда	Не допускается изменение объемов, видов работ и материалов, указанных в документации о конкурсном отборе.
14	Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе (адрес)	Заявки на участие в конкурсный отборе подаются по адресу Организатора: 456870 г.Кыштым, Челябинская область, ул.Ветеранов д. № 5, согласно опубликованного извещения.
15	Срок заключения договора	Победитель конкурсного отбора должен подписать проект договора подряда в срок не менее чем десять рабочих дней со дня подписания протокола конкурсного отбора.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ТСЖ «Заря»

___________________ Дайбова Л.А.

Документация на конкурсный отбор.

Документация содержит:

1. Заявка на участие в конкурсном отборе.
2. Анкета участника на участие в конкурсном отборе.
3. Инструкция по подготовке и представлению документов на участие в конкурсном отборе.
4. Обязательные требования к участникам.
5. Предложения об условиях исполнения договора подряда и технических характеристиках работ.
6. Спецификация (предложение о цене договора подряда).
7. Проект договора на выполнение работ.

Заявка на участие в конкурсном отборе

«____» _____________ 2009 г.

В ТСЖ «Заря»

от ________________________________________

________________________________________

полное наименование участника, ФИО для физического лица

Изучив документацию о конкурсном отборе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить исполнение договора подряда заключаемого по результатам конкурсного отбора: Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома № 5 по ул.Ветеранов

(указать наименование конкурсный отбора (лота) в отношении которого подается данная заявка)

Мы обязуемся в случае принятия нашей Заявки на участие в конкурсном отборе и признания нас победителями выполнить работы (капитальный ремонт) в соответствии с условиями, указанными в нашем предложении .

В случае признания нас победителями конкурсного отбора, а также, если наши предложения будут признаны лучшими , мы обязуемся придерживаться положений настоящей Заявки на участие в конкурсном отборе до заключения договора подряда в сроки установленные действующим законодательством.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурсного отбора или принятия решения о заключении с нами договора подряда в соответствии с действующим законодательством и нашего уклонения от его заключения, мы признаемся уклонившимися от заключения договора подряда.

Мы извещены о том, что в соответствии с действующим законодательством сведения об участниках конкурсного отбора, уклонившихся от заключения договора подряда, а также сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) с которыми договора подряда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров подряда, направляются в реестр недобросовестных подрядчиков.

До подготовки и оформления договора подряда настоящая Заявка в случае признания нас победителями конкурсного отбора или принятия решения о заключении с нами договора подряда в соответствии с действующим законодательством будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Приложение (опись документов, представленных на конкурсный отбор):

1. Анкета участника конкурсного отбора.

2. Спецификация (ведомость объема работ)

3. Предложение об условиях исполнения договора подряда

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или предпринимателей (или нотариально заверенную копию)

5. Копия Устава предприятия

6. Копию свидетельства о регистрации юридического лица или предпринимателя

7. Акт сверки по задолженности налогам, сборам и других обязательств в бюджет

8. Копии лицензий на производство работ

9. Документы, подтверждающие опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

10. Рекомендательные письма от Заказчиков о качестве проделанных работ по капитальным ремонтам в многоквартирных домах КГО

11. Документы об уровне образования руководителей и специалистов предприятия

12. Документы, подтверждающие обучение персонала на курсах повышения квалификации

13. Справка о численном составе предприятия

14. Документы, подтверждающие внедрение прогрессивных механизмов, оборудования, материалов, технологий и т.п. на предприятии

15. Документ, подтверждающий наличие производственной базы

16. Документы, подтверждающие отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов

17. Документы, подтверждающие наличие системы контроля и качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдение сроков выполнения работ.

Всего на _________ листах

______________________________ _____________________/__________________/

(должность) (подпись) М.П. ФИО

Анкета участника конкурсного отбора.

Полное наименование участника, фирменное наименование (ФИО для физического лица)

1	Организационно-правовая форма (для юридического лица)
2	Место нахождения (для юридического лица)
3	Юридический адрес (для юридического лица)
4	Почтовый адрес (для юридического лица)
5	Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
6	Сведения о месте жительства (для физического лица)
7	Номер контактного телефона Для контактов ФИО (полностью), должность:
8	Субъект малого бизнеса
9	Факс	E-mail - при наличии (Для получения уведомлений о результатах рассмотрения заявки)

Руководитель участника ________________________________/__________________________/

ФИО

Гл. бухгалтер участника ________________________________/__________________________/

ФИО

Инструкция

по подготовке и представлению документов на конкурсный отбор.

1.Конкурсный отбор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов проводится в соответствии с Положением утвержденным организатором проведения конкурсного отбора.

2. Организатором проведения конкурсного отбора является Товарищество собственников жилья «Заря», 456870 г.Кыштым, Челябинская область, ул.Ветеранов д. № 5, тел. (8 351 51) 4-29-79

3. К конкурсный отбору допускаются правомочные участники , представившие заявку на участие в конкурсный отборе: выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в Кыштымском городском округе в период - с момента публикации извещения о проведении конкурсного отбора до 16:00 часов «01» октября 2009 г., (время местное) по адресу: 456870 г.Кыштым, Челябинская область, ул.Ветеранов д. № 5, тел. (8 351 51) 4-29-79

4. Участник по выполнению работ (капитальный ремонт) обязан:

Представить заявку на участие в конкурсном отборе в указанный срок и по форме, установленной документацией о конкурсном отборе.

Заявка на участие в конкурсном отборе подается в письменной форме, в конверте или в форме электронного документа¹. На конверте указывается время, дата вскрытия конвертов с заявками (рассмотрения заявок), наименование открытого конкурсного отбора, на участие в котором подается данная заявка.

Заявка на участие в конкурсном отборе представляется в составе следующих обязательных документов:

а. заявка на участие в конкурсном отборе (подается в отношении каждого лота отдельно) (образец в комплекте документации о конкурсном отборе);

б. анкета участника (образец в комплекте документации о конкурсном отборе);

в. предложение об условиях исполнения договора подряда и характеристиках работ (образец в комплекте документации о конкурсном отборе) (подается в отношении каждого лота отдельно). Техническое описание выполняемых работ, должно содержать информацию (в объеме не менее того количества параметров, которое указано в Информационной карте и ТЗ), позволяющую сделать вывод о качественных характеристиках, функциональных возможностях, о соответствии выполняемых работ требованиям технического задания. При описании условий и предложений участниками должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по предмету конкурсного отбора);

г. спецификация (подается в отношении каждого лота отдельно) (образец в комплекте документации о конкурсном отборе);

д. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурсного отбора, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурсного отбора;

е. копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

ж. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника на участие в конкурсном отборе.

з. справки или копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам в случаях, предусмотренных документацией о конкурсном отборе (в Информационной карте конкурсный отбора) и Положением, утвержденным организатором проведения конкурсного отбора;

5. В случае непредставления или представления недостоверных сведений, документов, определенных Положением, несоответствия установленным требованиям, несоответствия заявки на участие в торгах требованиям документации участник размещения заказа не допускается конкурсной отборной комиссией к участию.

6. В соответствии с Положением организатор вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения в отношении участника, в случае установления недостоверности сведений представленных участником, организатор, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсном отборе на любом этапе их проведения.

7. Участник, представивший заявку на участие в конкурсном отборе вправе отозвать ее в любое время, до момента начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе (вскрытия) конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

8. Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурсного отбора (лота).

Копии должны быть заверены подписью руководителя (участника) и печатью предприятия, либо нотариально.

Копии документов (спецификации, сметы и пр.) рекомендуется оформлять с односторонней печатью, т.е. отпечатанными на одной стороне листа.

Заявка на участие в конкурсном отборе должна иметь опись документов с указанием количества листов и указанием общего количества листов заявки.

Представлять интересы участника на конкурсном отборе могут руководители участников, участники – физические лица, либо представители участников, имеющие доверенность оформленную надлежащим образом.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе) и конкурсный отбор состоится:

- в 10:00 ч. «02» октября 2009 г., по адресу: 456870 г.Кыштым, ул.Ветеранов д. № 5 в присутствии участников конкурсного отбора.

__________________

¹ заявки, подаваемые в форме электронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскрытия поступившей заявки только в установленные сроки, а также соответствовать требованиям Федерального закона от 10.01.2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Обязательные требования к участникам конкурсного отбора.

Участник конкурсного отбора должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурсного отбора.

1. Участник конкурсного отбора не должен находиться в стадии ликвидации, в процедуре банкротства.

2. На день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе, деятельность участника не должна быть приостановлена.

3. Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об условиях исполнения договора подряда,

технических (функциональных, качественных) характеристиках работ.

Наименование конкурса: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Наименование участника (ФИО для физического лица) конкурса:

__________________________________________________________________________________________

Изучив конкурсную документацию, мы согласны участвовать в данном конкурсе на условиях, изложенных в данном предложении

Предлагаем исполнение договора подряда на следующих условиях:

1.Наименование работ: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2.Объем и место выполнения работ: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.Условия изменения цен в период выполнения работ:___________________________________________

4.Срок выполнения работ:___________________________________________________________________

5.Порядок расчетов за работы:_______________________________________________________________

6. Гарантия качества:_______________________________________________________________________

7.Сроки действия настоящего предложения:____________________________________________________

8.Прочее_________________________________________________________________________________.

Руководитель участника _________________________________ /_____________________/

М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Ведомость объема работ)

Наименование участника ___________________________________

Позиция работы	Количество, объем
1	2

Руководитель участника ___________________________________ / __________________________/

М.П.

г.Кыштым «_____»_______________2009г. __-____ч.

Ведомость оценки участника конкурса

Название участника конкурса ______________________________________________________

Номер конкурсного участника _________

№	Критерии отбора подрядной организации	Максимальное число баллов	Действительное число баллов	примечание
1	Лицензия на производство работ	5
2	Опыт работы подрядной организации на ремонтных работах в многоквартирных домах г.Кыштыма	10		менее 1 года - 0баллов 1 год и более – 5 баллов 5 лет и более -10 баллов
3	Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанной подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года в г.Кыштыме	5		отсутствие отзыва или неудовлетв. отзыв – 0 баллов; за каждый отзыв от заказчиков – 1 балл; за каждый отзыв от контролирующего органа – 2 балла
4	Наличие высшего профессионального или средне специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности	5		Образование высшее — 5 балл средне-специальное – 2 балла
5	Обучение руководящих работников или персонала на курсах повышения квалификации	5
6	Показатель текучести кадров	5
7	Наличие на предприятии системы контроля качества работ, услуг, соблюдения сроков выполнения работ	5
8	Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструкций, изделий,технологий и решений)	5		Применение новых прогрессивных технологий, материалов, машин, оборудования
9	Наличие производственной базы	5
10	Отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период	5
11	Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период	5
12	Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов	5
13	Согласие начать выполнять работы без авансового платежа заказчика	5
	Общая сумма баллов	70

Подпись участника конкурса______________________________________________________________________

Члены комиссии_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Кыштым № ____ “03”октября 2009 г.

ТСЖ «Заря», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице председателя Дайбовой Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_______________» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее-договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведенного конкурсного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, победителем которого стал «Подрядчик», Протокол № от года.:

1. Жилой дом № 5 по ул.Ветеранов - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 539,568 тыс.руб.

1.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденной и согласованной ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов территориального планирования Челябинской области» локальными сметами (далее-техническая документация), которая включает в себя: содержание и объем работ, расценки на выполняемые работы, стоимость материалов, итоговую стоимость работ в ценах 2001 г. с учетом индекса изменения сметной стоимости, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1)

1.3. Дата начала работ _______________2009г..

Дата окончания работ 10.11.2009г.

1.4. Сумма договора составляет 539,568 тыс.руб (пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%- 82,307 тыс.руб.)

2. Права и обязанности Подрядчика

2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором работы в соответствие с ПСД.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых работ в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3. Подрядчик обязан осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

2.4. Обязанность по обеспечению работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.

2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.7. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.6 настоящего договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 3.4. срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить объем всех предусмотренных договором работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ. По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10% такой цены.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований технической документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.4.. Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.7., дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

4. Порядок приемки работ и проверки по качеству

4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, предоставления акта о приемке выполненных работ формы №КС-2 (далее – акт)

4.2. Акт подписывается обеими сторонами.

В случае отступлений в работе или иных недостатков, обнаруженных при приемке работы, Заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику и оговорить эти недостатки в акте приемки выполненных работ.

5. Гарантии. Риски

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и СНиП

5.2. Гарантийный срок устанавливается 3 года, с момента подписания акта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему договору Подрядчиком, а именно: использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, выполненных Подрядчиком работ и т.п. - до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

6. Порядок оплаты

6.1. Общая стоимость договора определяется на основании технической документации и

составляет 539,568 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – _________________тыс.руб, областного бюджета – _________тыс.руб., местного бюджета – ____________тыс.руб., средств собственников – 26,978 тыс.руб..

6.2. Оплата работ производится 30% авансовым платежом по видам работ согласно графику работ при поступлении средств из местного бюджета.

Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит после подписания акта и счета-фактуры в течении 10 банковских дней..

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами в соответствии с его положениями и действующим законодательством РФ.

7.3. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

7.4. В том случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или не выполняет работу в сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме.

7.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Челябинской области.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, противоправные действия третьих лиц и решения органов государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по договору.

Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трех дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств по договору до 31.12.2009года.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. При досрочном расторжении договора, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. В том случае, если сумма аванса превышает объем выполненных работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения договор перечислить на расчетный счет Заказчика излишние денежные средства.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик

____________ Дайбова Л.А. ________________ __________________

м.п. м.п.