Конкурсный отбор по кап.ремонтам многоквартирных жилых домов
Конкурсный отбор по кап.ремонту для ТСЖ "Центр"
СООБЩЕНИЕ
о проведение конкурсного отбора подрядных организаций на капитальный ремонт многоквартирного дома ТСЖ «Центр» ул.Ветеранов 1
1.Наименование, место нахождения, почтовый индекс и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора-
- ТСЖ «ЦЕНТР» , 456870, г. Кыштым, ул. Ветеранов, 1 кв.40, тел.89123211575
2.Наименование, место нахождения, почтовый индекс и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора-
-ТСЖ «ЦЕНТР», 456870, г. Кыштым, ул. Ветеранов, 1 кв. 40, тел. 891232115975
3.Источник финансирования заказа:
Средства, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 21,07,2007 г. №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средства областного бюджета Челябинской области, средств местного бюджета Кыштымского городского округа и средств населения по статье « Капитальный ремонт».
4.Предмет конкурсного отбора, начальная / максимальная /цена договора: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу ул.Ветеранов, 1 , стоимость работ 2 192, 653 тыс.рублей.
5.Место, условия и сроки выполнения работ:
- место выполнения работ- многоквартирный дом города Кыштыма Челябинской области, ул.Ветеранов ,1
- условия выполнения работ отражены в проекте договора подряда; сроки выполнения работ- с даты заключения договора подряда до 01,10,2009года
6.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок на выполненные работы- не менее 5лет со дня подписания Акта сдачи-приемки законченных работ.
7.Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: цена договора подряда: цена договора подряда формируется по результатам конкурсного отбора и включает в себя затраты: на выполнение работ, стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, получения необходимых согласований, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством затраты на содержание службы заказчика/ технический надзор/ в соответствии с МДС 81-35.2204 /п. 4,878 в размере 1,4 % от сметной стоимости/. Цена договора определяется сводным сметным расчетом .
8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, Актов качества , подписанных сторонами, в течении 30 дней /по мере поступления денежных средств/ с даты подписания Актов сдачи -приемки при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором сроки.
9.Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Оценка заявок на участие в конкурсном отборе проводятся с использованием бального метода оценки. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее количество баллов.
Для определения победителя учитываются следующие критерии:
|
№ п/п |
1 Критерии отбораподрядной организацией |
Макс. число баллов |
Действ.число баллов |
Примечание |
|
1 |
Лицензия на производство работ |
10 | ||
|
2 |
Разрешительная документация на утилизацию отходов производственной деятельности |
10 | ||
|
3 |
Опыт работы подрядной организации |
менее 2 лет-0 баллов за каждый год-4 балл 5-лет и более-15 баллов | ||
|
4 |
Отзывы заказчиков /не менее трех/ о качестве проделанной подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года |
5 |
Отсутствие отзыва или не уовлетвлетв. Отзыв-0 баллов удовлтв.отзыв-3балл положит.отзыв-5 бал лов | |
|
5 |
Наличие высшего профессионального или средне специального образования руководи- телей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности |
5 |
Образование высшее -1 балл Стаж работы по специальности менее 2 лет-0 баллов от 2 до 5 лет-1 балл более 5 лет-2 балла | |
|
6 |
Обучение персонала на курсах повышения квалификации |
5 | ||
|
7 |
Показатель текучести кадров |
5 | ||
|
8 |
Количество работников /в том числе рабочих/, работающих по бессрочному и срочному трудовому договору |
5 | ||
|
11 |
Наличие произвобственной базы, в том числе наличие в собственности участника автотранспорта и механизмов |
5 | ||
|
12 |
Отсутствие в подрядной организации задолженности по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере свыше двадцати пяти бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
5 | ||
|
13 |
Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за послед-ний завершенный отчетный период |
5 | ||
|
14 |
Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов |
5 | ||
|
15 |
Отсутствие сведений о подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков |
5 | ||
|
16 |
Согласие выполнять работы без авансового платежа заказчика |
5 | ||
|
Общая сумма баллов |
70 |
10.Место предоставления конкурсной документации: г. Кыштым Челябинской области, ул. Ветеранов, 1 кв 40
11.Состав документов на участие в конкурсном отборе.
В состав документов на участие в конкурсном отборе входят;
-Заявка на участие в конкурсном отборе;
-Заполненная анкета участника конкурсного отбора с приложением необходимых документов;
Предложение участника конкурсного отбора.
Документы подтверждающие:
-наличие лицензий на производство работ, в том числе разрешительной документации на утилизацию отходов производственной деятельности;
-не проведение ликвидации участника конкурсного отбора- юридического лица или не проведение в отношении участника отбора процедуры банкротства;
-не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
-отсутствие участника отбора предписаний контрольных и надзорных органов
-отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
12.Место , порядок, даты начало и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: Заявки а участие в конкурсном отборе подаются по установленной форме по адресу: 456870,г.Кыштым Челябинской области, ул. Ветеранов 1кв.40 по местному времени сентября 2009 года в порядке , предусмотренном настоящей документацией.
13. Место ,порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками- К.Маркса 1 каб. 414, в 10 часов местного времени, 15сентября 2009 года. Конверты вскрываются в присутствии участников конкурсного отбора.
Договор
На капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу ул.Ветеранов ,1
г.Кыштым «____»__________2009
ТСЖ « Центр »,именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице_____________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,в лице _________________________________________, действующего на основании _______________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Настоящий договор заключается по итогам проведенного конкурсного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения по адресу ул Ветеранов, 1победителем которого стал «Подрядчик» ,Протокол № от года:
-Жилой дом по адресу ул.Крестьянская 147 ремонт крыши: ремонт кровли, ремонт вытяжных вентшахт с составлением акта на их работоспособность.
1.2 Работы выполняются в соответствии с проектом и календарным планом работ, локальными сметами (далее - техническая документация),которая включает в себя: содержание и объем работ, расценки на выполняемые работы, стоимость материалов ,итоговую стоимость работ в ценах 2001г. с учетом индекса изменения сметной стоимости 2009г.,которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1)
1.1 Дата начала работ ___.___.2009г.
Дата окончания работ
1.2 Сумма договора составляет
2.Права и обязанности Подрядчика
2.1 Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с
ПСД.
2.2 Подрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых работ в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.3 Подрядчик обязан осуществлять систематическую, а по завершении работ- окончательную уборку
рабочих мест от остатков материалов и отходов.
2.4 Обязанность по обеспечению работ материалами и оборудованием несет Подрядчик
2.5 Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6 Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создаю невозможность ее завершения в срок.
2.7 .Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.2.6 настоящего договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п.3.4. срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.Права и обязанности Заказчика
3.1Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.Порядок приемки работ и проверки по качеству
4.1Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, предоставления акта о приемке выполненных работ формы №КС-2 , КС-3, Акта качества выполненных работ
4.1.Акт подписывается обеими сторонами.
4.2.В случае отступлений в работе или иных недостатков, обнаруженных при приемке работы
4.3.Заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику и оговорить эти недостатки в акте приемки выполненных работ.
5.Гарантии .Риски.
5.1Подрядчик гарантирует: надлежаще качество используемых материалов, оборудования, соответствие их сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество;
качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и СНиП.
5.2 Гарантийный срок устанавливается 5 лет, с момента подписания акта.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащей эксплуатацией или ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ ,препятствующие нормальной эксплуатации объекта Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.Порядок оплаты.
6.1 Общая стоимость договора определяется на основании технической документации и составляет 821000 руб.34 копейки ( Восемьсот двадцать одну тысячу рублей 34 копейки).
6.2 Оплата работ производится 30% авансовым платежом при поступлении средств из местного бюджета.
Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит после подписания акта и счета-фактуры, справки стоимости выполненных работ №КС-3 в течение 10 банковских дней.
7.Ответственность сторон 7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 Вопросы, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами в соответствии с его положениями и действующим законодательством РФ.
7.3 Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
7.4 В том случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или не выполняет работу в сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытка в полном объеме.
7.5 Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами
путем переговоров, а при не достижении согласия- в Арбитражном суде Челябинской области.
7.6 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к
которым относятся :катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, противоправные действии
третьих лиц и решения органов государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по договору.
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трех дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии.
8.Срок действия договора.
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору .
8.2 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3.При досрочном расторжении договора, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. В том случае, если сумма аванса превышает объем выполненных работ ,Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения договора перечислить на расчетный счет Заказчика излишние денежные средства.
8.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик Подрядчик
____________ ______________
СООБЩЕНИЕ
о проведение конкурсного отбора подрядных организаций на капитальный ремонт многоквартирного дома ТСЖ «Альфа » ул.Калинина, 174
1.Наименование, место нахождения, почтовый индекс и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора-
- ТСЖ «Альфа» , 456870, г. Кыштым, ул.Калинина 174, тел.9507325925
2.Наименование, место нахождения, почтовый индекс и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора-
ТСЖ «Альфа» , 456870, г. Кыштым, ул.Калинина 174, тел.9507325925
3.Источник финансирования заказа:
Средства, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 21,07,2007 г. №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средства областного бюджета Челябинской области, средств местного бюджета Кыштымского городского округа и средств населения по статье « Капитальный ремонт».
4.Предмет конкурсного отбора, начальная / максимальная /цена договора: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу ул.Калинина, 174 , стоимость работ 321, 294тыс руб.
5.Место, условия и сроки выполнения работ:
- место выполнения работ- многоквартирный дом города Кыштыма Челябинской области, ул.Калинина 174
- условия выполнения работ отражены в проекте договора подряда; сроки выполнения работ- с даты заключения договора подряда до 01.10.2009года
6.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок на выполненные работы- не менее 5лет со дня подписания Акта сдачи-приемки законченных работ.
7.Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: цена договора подряда: цена договора подряда формируется по результатам конкурсного отбора и включает в себя затраты: на выполнение работ, стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, получения необходимых согласований, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством затраты на содержание службы заказчика/ технический надзор/ в соответствии с МДС 81-35.2204 /п. 4,878 в размере 1,4 % от сметной стоимости/. Цена договора определяется сводным сметным расчетом .
8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, Актов качества , подписанных сторонами, в течении 30 дней /по мере поступления денежных средств/ с даты подписания Актов сдачи -приемки при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором сроки.
9.Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Оценка заявок на участие в конкурсном отборе проводятся с использованием бального метода оценки. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее количество баллов.
Для определения победителя учитываются следующие критерии:
|
№ п/п |
1 Критерии отбора подрядной организацией |
Макс. число баллов |
Действ.число баллов |
Примечание |
|
1 |
Лицензия на производство работ |
10 | ||
|
2 |
Разрешительная документация на утилизацию отходов производственной деятельности |
10 | ||
|
3 |
Опыт работы подрядной организации |
менее 2 лет-0 баллов за каждый год-4 балл 5-лет и более-15 баллов | ||
|
4 |
Отзывы заказчиков /не менее трех/ о качестве проделанной подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 5 лет |
5 |
Отсутствие отзыва или не уовлетвлетв. Отзыв-0 баллов удовлтв.отзыв-3балл положит.отзыв-5 бал лов | |
|
5 |
Наличие высшего профессионального или средне специального образования руководи- телей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности |
5 |
Образование высшее -1 балл Стаж работы по специальности менее 2 лет-0 баллов от 2 до 5 лет-1 балл более 5 лет-2 балла | |
|
6 |
Обучение персонала на курсах повышения квалификации |
5 | ||
|
7 |
Показатель текучести кадров |
5 | ||
|
8 |
Количество рабочих (занятых ремонтными работами) работающих по бессрочному и срочному трудовому договору |
5 | ||
|
11 |
Наличие производственной базы, в том числе наличие в собственности участника автотранспорта и механизмов |
5 | ||
|
12 |
Отсутствие в подрядной организации задолженности по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере свыше двадцати пяти бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
5 | ||
|
13 |
Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за послед-ний завершенный отчетный период |
5 | ||
|
14 |
Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов |
5 | ||
|
15 |
Отсутствие сведений о подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков |
5 | ||
|
16 |
Согласие выполнять работы без авансового платежа заказчика |
5 | ||
|
Общая сумма баллов |
70 |
10.Место предоставления конкурсной документации: г. Кыштым Челябинской области, ул.Калинина, 174
11.Состав документов на участие в конкурсном отборе.
В состав документов на участие в конкурсном отборе входят;
-Заявка на участие в конкурсном отборе;
-Заполненная анкета участника конкурсного отбора с приложением необходимых документов;
Предложение участника конкурсного отбора.
Документы подтверждающие:
-наличие лицензий на производство работ, в том числе разрешительной документации на утилизацию отходов производственной деятельности;
-не проведение ликвидации участника конкурсного отбора- юридического лица или не проведение в отношении участника отбора процедуры банкротства;
-не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
-отсутствие участника отбора предписаний контрольных и надзорных органов
-отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
12.Место , порядок, даты начало и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: Заявки а участие в конкурсном отборе подаются по установленной форме по адресу: 456870,г.Кыштым Челябинской области, ул. Калинина 174 по местному времени сентября 2009 года в порядке , предусмотренном настоящей документацией.
13. Место ,порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками- ул.Калинина,174, в 12 часов местного времени, 15сентября 2009 года. Конверты вскрываются в присутствии участников конкурсного отбора.
Договор
На капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу ул.____________________
г.Кыштым «____»__________2009
ТСЖ «Альфа »,именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице_____________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,в лице _________________________________________, действующего на основании _______________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Настоящий договор заключается по итогам проведенного конкурсного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту _______________ по адресу ул.__________ победителем которого стал «Подрядчик» ,Протокол № от года:
-Жилой дом по адресу ул.Калинина 174 ремонт фасада с составлением акта на их работоспособность.
1.2 Работы выполняются в соответствии с проектом и календарным планом работ, локальными сметами (далее - техническая документация),которая включает в себя: содержание и объем работ, расценки на выполняемые работы, стоимость материалов ,итоговую стоимость работ в ценах 2001г. с учетом индекса изменения сметной стоимости 2009г.,которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1)
1.3 Дата начала работ ___.___.2009г.
Дата окончания работ
1.4 Сумма договора составляет
2.Права и обязанности Подрядчика
2.4 Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с
ПСД.
2.5 Подрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых работ в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.6 Подрядчик обязан осуществлять систематическую, а по завершении работ- окончательную уборку
рабочих мест от остатков материалов и отходов.
2.4 Обязанность по обеспечению работ материалами и оборудованием несет Подрядчик
2.5 Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6 Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создаю невозможность ее завершения в срок.
2.7 .Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.2.6 настоящего договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п.3.4. срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.Права и обязанности Заказчика
3.1Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.Порядок приемки работ и проверки по качеству
4.1Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, предоставления акта о приемке выполненных работ формы №КС-2 , КС-3, Акта качества выполненных работ
4.1.Акт подписывается обеими сторонами.
4.2.В случае отступлений в работе или иных недостатков, обнаруженных при приемке работы
4.3.Заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику и оговорить эти недостатки в акте приемки выполненных работ.
5.Гарантии .Риски.
5.1Подрядчик гарантирует: надлежаще качество используемых материалов, оборудования, соответствие их сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество;
качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и СНиП.
5.2 Гарантийный срок устанавливается 5 лет, с момента подписания акта.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащей эксплуатацией или ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ ,препятствующие нормальной эксплуатации объекта Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.Порядок оплаты.
6.1 Общая стоимость договора определяется на основании технической документации и составляет 821000 руб.34 копейки ( Восемьсот двадцать одну тысячу рублей 34 копейки).
6.2 Оплата работ производится 30% авансовым платежом при поступлении средств из местного бюджета.
Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит после подписания акта и счета-фактуры, справки стоимости выполненных работ №КС-3 в течение 10 банковских дней.
7.Ответственность сторон 7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 Вопросы, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами в соответствии с его положениями и действующим законодательством РФ.
7.3 Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
7.4 В том случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или не выполняет работу в сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытка в полном объеме.
7.5 Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами
путем переговоров, а при не достижении согласия- в Арбитражном суде Челябинской области.
7.6 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к
которым относятся :катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, противоправные действии
третьих лиц и решения органов государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по договору.
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трех дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии.
8.Срок действия договора.
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору .
8.2 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3.При досрочном расторжении договора, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. В том случае, если сумма аванса превышает объем выполненных работ ,Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения договора перечислить на расчетный счет Заказчика излишние денежные средства.
8.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик Подрядчик
____________ ______________
СООБЩЕНИЕ
о проведение конкурсного отбора подрядных организаций на капитальный ремонт многоквартирного дома ТСЖ «Боровое» ул.Боровая, 9
1.Наименование, место нахождения, почтовый индекс и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора-
- ТСЖ «Боровое » , 456870, г. Кыштым, ул.Калинина 174, тел.9507325925
2.Наименование, место нахождения, почтовый индекс и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора-
ТСЖ «Боровое » , 456870, г. Кыштым, ул.Калинина 174, тел.9507325925
3.Источник финансирования заказа:
Средства, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 21,07,2007 г. №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средства областного бюджета Челябинской области, средств местного бюджета Кыштымского городского округа и средств населения по статье « Капитальный ремонт».
4.Предмет конкурсного отбора, начальная / максимальная /цена договора: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
1. фасада многоквартирного дома по адресу ул. Боровая 9 , стоимость работ 158, 61тыс руб.
2.внутридомовой инженерной системы водоотведение по адресу ул.Боровая, 9, стоимость работ 40,984 тыс.руб
5.Место, условия и сроки выполнения работ:
- место выполнения работ- многоквартирный дом города Кыштыма Челябинской области, ул.Боровая, 9
- условия выполнения работ отражены в проекте договора подряда; сроки выполнения работ- с даты заключения договора подряда до 01.10.2009года
6.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок на выполненные работы- не менее 5лет со дня подписания Акта сдачи-приемки законченных работ.
7.Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: цена договора подряда: цена договора подряда формируется по результатам конкурсного отбора и включает в себя затраты: на выполнение работ, стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, получения необходимых согласований, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством затраты на содержание службы заказчика/ технический надзор/ в соответствии с МДС 81-35.2204 /п. 4,878 в размере 1,4 % от сметной стоимости/. Цена договора определяется сводным сметным расчетом .
8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, Актов качества , подписанных сторонами, в течении 30 дней /по мере поступления денежных средств/ с даты подписания Актов сдачи -приемки при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором сроки.
9.Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Оценка заявок на участие в конкурсном отборе проводятся с использованием бального метода оценки. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее количество баллов.
Для определения победителя учитываются следующие критерии:
|
№ п/п |
1 Критерии отбораподрядной организацией |
Макс. число баллов |
Действ.число баллов |
Примечание |
|
1 |
Лицензия на производство работ |
10 | ||
|
2 |
Разрешительная документация на утилизацию отходов производственной деятельности |
10 | ||
|
3 |
Опыт работы подрядной организации |
менее 2 лет-0 баллов за каждый год-4 балл 5-лет и более-15 баллов | ||
|
4 |
Отзывы заказчиков /не менее трех/ о качестве проделанной подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года |
5 |
Отсутствие отзыва или не уовлетвлетв. Отзыв-0 баллов удовлтв.отзыв-3балл положит.отзыв-5 бал лов | |
|
5 |
Наличие высшего профессионального или средне специального образования руководи- телей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности |
5 |
Образование высшее -1 балл Стаж работы по специальности менее 2 лет-0 баллов от 2 до 5 лет-1 балл более 5 лет-2 балла | |
|
6 |
Обучение персонала на курсах повышения квалификации |
5 | ||
|
7 |
Показатель текучести кадров |
5 | ||
|
8 |
Количество рабочих / рабочих выполняющих ремонтные работы/, работающих по бессрочному и срочному трудовому договору |
5 | ||
|
11 |
Наличие произвобственной базы, в том числе наличие в собственности участника автотранспорта и механизмов |
5 | ||
|
12 |
Отсутствие в подрядной организации задолженности по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере свыше двадцати пяти бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
5 | ||
|
13 |
Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за послед-ний завершенный отчетный период |
5 | ||
|
14 |
Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов |
5 | ||
|
15 |
Отсутствие сведений о подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков |
5 | ||
|
16 |
Согласие выполнять работы без авансового платежа заказчика |
5 | ||
|
Общая сумма баллов |
70 |
10.Место предоставления конкурсной документации: г. Кыштым Челябинской области, ул.Калинина, 174
11.Состав документов на участие в конкурсном отборе.
В состав документов на участие в конкурсном отборе входят;
-Заявка на участие в конкурсном отборе;
-Заполненная анкета участника конкурсного отбора с приложением необходимых документов;
Предложение участника конкурсного отбора.
Документы подтверждающие:
-наличие лицензий на производство работ, в том числе разрешительной документации на утилизацию отходов производственной деятельности;
-не проведение ликвидации участника конкурсного отбора- юридического лица или не проведение в отношении участника отбора процедуры банкротства;
-не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
-отсутствие участника отбора предписаний контрольных и надзорных органов
-отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
12.Место , порядок, даты начало и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: Заявки а участие в конкурсном отборе подаются по установленной форме по адресу: 456870,г.Кыштым Челябинской области, ул. Калинина 174, по местному времени сентября 2009 года в порядке , предусмотренном настоящей документацией.
13. Место ,порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками- ул.Калинина 174, в 14часов местного времени, 15сентября 2009 года. Конверты вскрываются в присутствии участников конкурсного отбора.
Договор
На капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу ул.____________________
г.Кыштым «____»__________2009
ТСЖ «Боровое»,именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице_____________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,в лице _________________________________________, действующего на основании _______________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Настоящий договор заключается по итогам проведенного конкурсного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту _______________ по адресу ул.__________ победителем которого стал «Подрядчик» ,Протокол № от года:
-Жилой дом по адресу ул.Боровая 9 _________ с составлением акта на их работоспособность.
1.2 Работы выполняются в соответствии с проектом и календарным планом работ, локальными сметами (далее - техническая документация),которая включает в себя: содержание и объем работ, расценки на выполняемые работы, стоимость материалов ,итоговую стоимость работ в ценах 2001г. с учетом индекса изменения сметной стоимости 2009г.,которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1)
1.5 Дата начала работ ___.___.2009г.
Дата окончания работ
1.6 Сумма договора составляет
2.Права и обязанности Подрядчика
2.7 Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с
ПСД.
2.8 Подрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых работ в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.9 Подрядчик обязан осуществлять систематическую, а по завершении работ- окончательную уборку
рабочих мест от остатков материалов и отходов.
2.4 Обязанность по обеспечению работ материалами и оборудованием несет Подрядчик
2.5 Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6 Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создаю невозможность ее завершения в срок.
2.7 .Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.2.6 настоящего договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п.3.4. срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.Права и обязанности Заказчика
3.1Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.Порядок приемки работ и проверки по качеству
4.1Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, предоставления акта о приемке выполненных работ формы №КС-2 , КС-3, Акта качества выполненных работ
4.1.Акт подписывается обеими сторонами.
4.2.В случае отступлений в работе или иных недостатков, обнаруженных при приемке работы
4.3.Заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику и оговорить эти недостатки в акте приемки выполненных работ.
5.Гарантии .Риски.
5.1Подрядчик гарантирует: надлежаще качество используемых материалов, оборудования, соответствие их сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество;
качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и СНиП.
5.2 Гарантийный срок устанавливается 5 лет, с момента подписания акта.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащей эксплуатацией или ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ ,препятствующие нормальной эксплуатации объекта Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.Порядок оплаты.
6.1 Общая стоимость договора определяется на основании технической документации и составляет 821000 руб.34 копейки ( Восемьсот двадцать одну тысячу рублей 34 копейки).
6.2 Оплата работ производится 30% авансовым платежом при поступлении средств из местного бюджета.
Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит после подписания акта и счета-фактуры, справки стоимости выполненных работ №КС-3 в течение 10 банковских дней.
7.Ответственность сторон 7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 Вопросы, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами в соответствии с его положениями и действующим законодательством РФ.
7.3 Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
7.4 В том случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или не выполняет работу в сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытка в полном объеме.
7.5 Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами
путем переговоров, а при не достижении согласия- в Арбитражном суде Челябинской области.
7.6 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к
которым относятся :катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, противоправные действии
третьих лиц и решения органов государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по договору.
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трех дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор впоследствии.
8.Срок действия договора.
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору .
8.2 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3.При досрочном расторжении договора, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. В том случае, если сумма аванса превышает объем выполненных работ ,Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения договора перечислить на расчетный счет Заказчика излишние денежные средства.
8.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик Подрядчик
____________ ______________