09.09.2009

Конкурсный отбор по кап.ремонту для ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Сообщение

о проведении конкурсного отбора

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора – ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», 456870, г. Кыштым, ул. Соплякова,7, тел.8-(351-51) 9-53-24 (юрисконсульт)

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона заказчика: ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», 456870, г. Кыштым, ул. Соплякова,7, тел.8-(351-51) 9-53-24 (юрисконсульт)

3. Источник финансирования заказа: Средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средства областного бюджета Челябинской области, средства местного бюджета Кыштымского городского округа и средства населения по статье «капитальный ремонт».

4. Предмет конкурсного отбора, начальная (максимальная) цена договора: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда города Кыштыма Челябинской области в 2009 году в соответствии с условиями договора подряда, действующими специальными нормами и правилами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Предмет конкурсного отбора состоит из трех лотов: № лота Вид работ Адрес Общее финансирование руб. 1 Ремонт крыши Интернационала, 95 438 695 Интернационала, 93 426 411 Интернационала, 79 749 938 Соплякова, 1 501 054 Свободы, 3 888 253 2 Утепление и ремонт фасада Интернационала, 93 544 361 Соплякова, 1 417 840 Соплякова, 2 487 371

5. Место, условия и сроки выполнения работ: - места выполнения работ - многоквартирные дома города Кыштыма Челябинской области, адреса указаны в п.4 Информационной карты; - условия выполнения работ отражены в проекте договора подряда; - сроки выполнения работ – с даты заключения договора подряда до 01.10.2009 года.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки законченных работ.

7. Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: цена договора подряда формируется по результатам конкурсного отбора и включает в себя затраты на выполнение работ, стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, получения необходимых согласований, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, кроме того в сметную стоимость включается затраты на содержание службы заказчика (технический надзор) в размере 1,4% от сметной стоимости. Цена договора определяется сводным сметным расчетом на каждые объекты лотов.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных сторонами, в течение 30 дней (по мере поступления денежных средств) с даты подписания Акта сдачи – приемки при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором объеме и сроки.

8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Оценка заявок на участие в конкурсном отборе проводятся с использованием бального метода оценки. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее количество баллов. Для определения победителя учитываются следующие критерии: № п\п Критерии отбора подрядной организации Макси- мальное число баллов Действии-тельное число баллов Примечание 1. Лицензия на производство работ 10 2. Опыт работы подрядной организации 15 менее 2 лет – 0 баллов за каждый год - 4 балла 5 лет и более -15 баллов 3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанной подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года 5 отсутствие отзыва или неудовлетв. отзыв - 0 баллов удовлетв. отзыв - 3 балла положит, отзыв - 5 баллов 4. Наличие высшего профессионального или средне специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности 3 образование высшее - 1 балл Стаж работы по специальности менее 2 лет - 0 баллов от 2 до 5 лет - 1 балл более 5 лет 2 балла 5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации 5 6. Показатель текучести кадров 5 7. Количество работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному трудовому договору 5 8. Действующая система контроля качества выполнения работ, оказанных услуг, установленных законодательством 5 9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструкций, изделий, технологий и решений) 5 Применение новых прогрессивных технологий, материалов, машин, оборудования 10. Наличие производственной базы, в том числе наличие в собственности участника автотранспорта и механизмов 5 11. Отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 5 12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 5 13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов 5 14. Отсутствие сведений о подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков 5 15. Согласие выполнять работы без авансового платежа заказчика 5 Общая сумма баллов 70 88

10. Место предоставления конкурсной документации: г. Кыштым Челябинской области, ул. Соплякова, 7, юрисконсульт, тел.8(351-51) 9-53-24

11. Состав документов на участие в конкурсном отборе. В состав документов на участие в конкурсном отборе входят: ♦ Заявка на участие в конкурсном отборе; ♦ Заполненная анкета участника конкурсного отбора с приложением необходимых документов; ♦ Предложение участника конкурсного отбора. Документы, подтверждающие: ♦ наличие лицензий на производство работ, в том числе разрешительной документации на утилизацию отходов производственной деятельности; ♦ не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица или не проведение в отношении участника отбора процедуры банкротства; ♦ не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. ♦ отсутствие у участника отбора предписаний контрольных и надзорных органов ♦ отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков

12. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: Заявки на участие в конкурсном отборе подаются по установленной форме по адресу: 456870, г. Кыштым Челябинской области, Соплякова, 7, юрисконсульт в срок до 17 часов 00 минут по местному времени 17 сентября 2009 года в порядке, предусмотренном настоящей документацией.

13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками – 18.09.2009 года в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: 456870, г. Кыштым Челябинской области, пл.К.Маркса, дом 1, кабинет 414, в порядке, установленном настоящей документацией. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявкамиможет изменяться.

Проект договора подряда

г. Кыштым Челябинской области «___» _____________ 2009 г.

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Исполнительного директора Миронычева Петра Ивановича, действующий на основании доверенности от 10.04.2009 г. и в соответствии с решениями комиссии (протокол проведения конкурсного отбора № ________ от ________ 2009г.) и ______________, в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика собственными и (или) привлеченными силами следующих работ: __________________________________________________________________________________

1.2. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Объем, характер, стоимость выполнения работ определяется на основании проектно-сметной документации, согласованной сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору (сумма договора) определяется локальной сметой (локальным сметным расчетом) и составляет _______________________________рублей, которая подлежит корректировке в соответствии с заключением государственной экспертизы локальной сметы (локального сметного расчета) в ОГУ «Госэкспертиза Челябинской области». Корректировку цены договора стороны оформляют дополнительным соглашением.

2.2. Заказчик, до 29.05.2009 года, перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от суммы, указанной в п.2.1 настоящего договора. Погашение авансовых платежей производится пропорционально объему выполненных работ в каждом месяце.

2.3. Оплата производится за фактически выполненные работы и материалы, принятые Заказчиком по форме КС-2 и КС-3 по окончании отчетного периода. Стороны определили, что отчетным периодом считается календарный месяц. Ежемесячно по факту выполненных работ, не позднее 25 числа текущего месяца, Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ КС-2. Заказчик до 30 числа текущего месяца рассматривает и при отсутствии замечаний подписывает акт КС-2, либо дает мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ и подписания актов выполненных работ. В случае отсутствия мотивированного отказа от приемки выполненных работ, в акте формы КС-2 делается соответствующая надпись и акт подписывается одной стороной, после чего Подрядчик оформляет справку стоимости выполненных работ КС-3 и выставляет счет-фактуру Заказчику.

2.4. Заказчик ежемесячно производит оплату за выполненные работы Подрядчику в течение 5 банковских дней с даты выставления счет-фактуры.

2.5. Заказчик оплачивает выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По соглашению Сторон допускаются иные формы расчетов.

2.6. Окончательный расчет по Договору с Подрядчиком производится Заказчиком не позднее 10 банковских дней после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору.

2.7.Оплата производится из средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средств областного бюджета Челябинской области, средств местного бюджета Кыштымского городского округа и средств собственников помещений (Приложение №1 к договору).

2.8.Работы, не предусмотренные технической документацией и изменение технической документации, возникшие в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, рассматриваются, согласовываются и оплачиваются по дополнительным сметам между Заказчиком и Подрядчиком

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сторонами определены следующие сроки выполнения работ

Начало работ: _______________

Окончание работ: 01 октября 2009 года

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются календарным планом работ, который, является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.4. Подрядчик оставляет за собой право досрочно выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется.

4.1.1. Предоставить Подрядчику в пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку (технические помещения под монтаж оборудования), пригодную для производства работ, выдать разрешение на производство земляных работ (при необходимости).

4.1.2. Передать Подрядчику в пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора, утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, к производству работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил. До начала работ передать Подрядчику надлежаще оформленный список помещений подлежащих ремонту с указанием видов проводимых работ.

4.1.3.Обеспечить устойчивую и бесперебойную подачу электроэнергии, воды и других энергоносителей в объемах соответствующих ПОСу на строительную площадку не далее 20 метров от места работ на весь период строительства.

4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика к месту проведения работ на время необходимое для производства этих работ.

4.1.5. Обеспечивать согласование с жильцами вопросов по переносу или удалению телевизионных, радио и иных антенн, а также провести информирование жильцов о производстве ремонтных работ.

4.1.6. При выполнении кровельных работ обеспечить отсутствие жильцов верхнего этажа на время выполнения работ. График времени проведения данного вида работ согласовывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.7. Обеспечить отключение всех электро, теле, радио и иных коммуникаций, являющихся источником повышенной опасности и препятствующих проведению работ, на время проведения работ.

4.1.8. Обеспечить отключение всех сетей (ХВС, ГВС, Отопления), препятствующих проведению работ, на время проведения работ, согласовав отключения с соответствующими службами.

4.1.9. Осуществлять технический надзор за строительством, с правом заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

4.1.10. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

4.1.11. предоставить Подрядчику в пятидневный срок после его запроса разрешение эксплуатирующей организации на подключение и присоединение вновь проложенных инженерных сетей к существующим.

4.1.12 Для разрешения возникающих вопросов в процессе выполнения работ по настоящему договору, равно как и для приемки по акту выполненной части работ, Заказчик назначает приказом своего ответственного представителя, копию которого вручает Исполнителю.

4.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. посещать стройку в течение всего периода строительства объекта (работ, услуг) и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности.

4.2.2. знакомиться по ходу строительства и его окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта (работ, услуг), если настоящим договором не установлена неизменная (твердая) цена.

4.2.3. требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намечаемых конкретных датах завершения строительства (работ, услуг).

4.2.4. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока.

4.3 Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

4.3.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- поставку на объект необходимых материалов и оборудования;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- провести индивидуальное опробование и испытание смонтированного им оборудования.

4.3.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, обеспечить систематическую, а по окончанию работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства подрядных работ.

4.3.4. При готовности объекта известить Заказчика в трехдневный срок.

4.3.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок

4.3.6. Устранить в срок, установленный настоящим договором, недостатки работ, выявленные в ходе их приемки.

4.3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда.

4.4.2. при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего возведения объекта (работ, услуг).

4.4.3. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования, проектной документации.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Для приемки работ создается рабочая комиссия, которая при отсутствии замечаний при приемке подписывает акт выполненных работ, а при их наличии устанавливает Подрядчику срок для их устранения.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами обязательств по каждому этапу работ в соответствии с утвержденным графиком проведения работ, действовавшим на дату подписания договора.

5.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.4. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих выполнение работ, если их реализация не ухудшает технические и эксплутационные характеристики объекта. Данное условие в рамках действующего законодательства рассматривается сторонами как экономия Подрядчика.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.

7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии представляются другой стороне, по ее требованию, в течение 5 дней.

7.3. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

7.4. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8.1. Работы, подлежащие закрытию, принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменной или устной форме заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за один день до начала этой приемки. В случае неявки представителя Заказчика к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они закрываются Подрядчиком только с письменного разрешения представителя Заказчика.

9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.

9.2. В случае если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик, в течение указанного представителем Заказчика срока, обязан исполнить указания представителя Заказчика, о чем делается отметка в журнале производства работ.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10. Охрану строящегося объекта, материалов и механизмов осуществляет Подрядчик.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством при заключении договора об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности, письменно уведомляет об этом Подрядчика в 3-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действий внешних объективных факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.) на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее определяется Сторонами в 30 (тридцать) дней с момента получения претензии.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Стороны несут взаимную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору в пределах, установленных ГК РФ.

14.2. Ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ третьему лицу, по вине Подрядчика возмещается Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его полномочными сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат условиям настоящего Договора

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.5 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой стороны.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ООО «ЖКХ»	ПОДРЯДЧИК
456870, г.Кыштым ул.Соплякова,7, телефон/факс 95324
р/счет 40702810407430001400 в
Кыштымском филиале ОАО «Челиндбанк»
к/счет 30101810400000000711
БИК 047501711
ИНН 7413010941 КПП 741301001

Подписи сторон